Публичная оферта
Публичный договор
Утвержден
Индивидуальным предпринимателем
Новиковым Тимофеем Сергеевичем
Приказ № 2 от 16.04.2018 г.
Публичный договор поставки.
г. Молодечно
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет порядок заказа, оплаты и поставки товара (далее именуемая по тексту «Товар») между Индивидуальным предпринимателем Новиковым Тимофеем Сергеевичем, действующим на основании свидетельства о государственной регистрации № 0615600 от 23.06.2016, именуемым в дальнейшем «Поставщик», и покупателем, именуемым в дальнейшем «Покупатель», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом настоящего договора является изготовление Поставщиком Товара в соответствии с заданием Покупателя.
1.2. Задание Поставщику формирует Покупатель, путем заполнения Заявки на интернет-ресурсе gra.by, которая является неотъемлемой частью данного договора (Приложение 1 к данному договору) и определяет конкретный объем (перечень) производимого Товара, сроки выполнения и порядок оплаты, а также иные существенные условия, необходимые для своевременного и качественного производства Товара.
1.3. Поставщик вправе привлекать третьих лиц, а также использовать услуги/работы третьих лиц, для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2. Порядок заключения Договора.
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Поставщик принимает на себя обязательство по производству Товара неопределенному кругу лиц (Покупателей), обратившихся с заявкой на производство Товара.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Поставщика gra.by является публичным предложением (офертой), адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор.
2.3. Заключение настоящего Договора производится посредством принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
2.4. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора является оформление Покупателем заявки на производство Товара на условиях, определенных настоящим Договором.
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. по заданию и в соответствии с условиями заявки Покупателя произвести и поставить Покупателю Товар;
3.1.2. не использовать информацию, полученную от Покупателя в рекламных целях;
3.2. Поставщик имеет право приостановить производство Товара в случаях, когда Покупателем не определено четких и однозначных указаний Поставщику о необходимом объеме Товара, а также в случаях полного или частичного отсутствия или недостоверности информации, необходимой для доставки изделий Покупателю
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. В полном объеме сформулировать в Заявке требования к Товару.
3.3.2. Принять Товар и своевременно оплатить его.
3.4. Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора до момента начала производства Товара.
4. Сумма Договора и условия платежа.
4.1. Стоимость Товара определяется исходя из объема, характера и срока его производства.
4.2. Размер платы за производство и доставку Товара указывается при оформлении Заявки на интернет-ресурсе Поставщика gra.by и формируется исходя из прейскуранта цен, утвержденного Поставщиком на момент оформления заявки.
4.3. Оплата происходит в момент получения Товара Покупателем.
4.4. Поставщик приступает к изготовлению Товара только после согласования Заявки с Покупателем.
4.5. В случае несогласия Покупателя со стоимостью Товара и/или порядком оплаты, Поставщик в одностороннем порядке отказывается от заключения настоящего Договора.
4.6. В случаях оказания дополнительных услуг, не оговоренных в первоначальной Заявке, а также внесения дополнений в работу, изменения сроков Производства и поставки Товара и иных обстоятельств, влияющих на себестоимость Товара, конечная его стоимость может быть изменена Поставщиком по предварительному согласованию с Покупателем.
5. Порядок доставки.
5.1. По завершению производства Товара Поставщик отправляет его по адресу, указанному Покупателем в Заявке, посредством почты или транспортных компаний.
5.2. Покупатель обязан явиться в отделение почтовой связи или офис транспортной компании и забрать Товар в течение 30 календарных дней с момента поступления Товара. В случае несоответствия Товара предоставленной Покупателем Заявке, либо обнаружения Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе требовать возврата денежных средств или поставки Товара надлежащего качества за счет Поставщика по своему усмотрению
5.3. Качество Товара является надлежащим при условии соблюдения Поставщиком всех требований указанных в заявке Покупателем.
6. Особые условия.
6.1. Срок настоящего договора определяется конечным сроком поставки Товара, указанным Поставщиком при оформлении заявки.
6.2. Конечный срок поставки может быть изменен по соглашению сторон из-за непредвиденных обстоятельств.
6.3. Возврат денежных средств может быть осуществлен в следующих случаях:
6.3.1. Продукция не соответствует требованиям, указанным в Заявке и как следствие не может быть использована по назначению.
6.3.2. Покупатель отказался от Заявки до начала производства Товара.
6.4. Замечания Покупателя к качеству Продукции, предъявляются в течение 30 дней с даты ее получения с указанием конкретного перечня Дефектов или несоответствий Заявке и лишь в том случае, если Продукция не была в употреблении.
6.5. Изготовление и доставка Товара в замен некачественным происходит за счет Поставщика.
6.6. Изменения условий Заявки Покупателем (на любой стадии производства и доставки), выходящие за рамки утвержденной Заявки, влечет дополнительную оплату, либо отказ Поставщика от выполнения своих обязательств (на усмотрение Поставщика).
6.7. Претензии по качеству Товара принимаются только при предоставлении Покупателем Поставщику фото- или видеосъёмки дефектов на email gra@gra.by. При отсутствии аргументированных претензий или фото-,видеосъёмки претензии не подлежат рассмотрению.
6.8. В случае невозможности произвести Товар согласно Заявке Покупателя Поставщик обязан сообщить об этом Покупателю. Договор в данном случае расторгается в одностороннем порядке.
6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, а также международными договорами Республики Беларусь. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ответчика.
6.10. Договор вступает в законную силу с момента подписания сторонами и действует до полного его исполнения.
Поставщик:
ИП Новиков Тимофей Сергеевич
УНП 691899001
Свидетельство о государственной регистрации №0615600 выдано 23.06.2016 Молодечненским районным исполнительным комитетом
р/с BY61MTBK30130001093300044889 в ЗАО «МТБанк» БИК: MTBKBY22 (г.Молодечно, ул. Волынца, 12Д)